建筑钢材合同5篇

合同的保管应妥善，以防止丢失或损毁导致的法律风险，合同是商业交易中不可或缺的法律文件，具有重要意义，以下是久久总结网小编精心为您推荐的建筑钢材合同5篇，供大家参考。

建筑钢材合同5篇

建筑钢材合同篇1

甲方(购买方)：

乙方(供货方)：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方经友好平等协商，就甲方向乙方购买建筑钢材产品事宜达成一致，签订本合同以资共同遵照执行。

1、产品的名称、规格型号、品牌、厂家、数量、价格及金额等：

1.1 甲方向乙方购买的钢材产品的名称、规格/型号、品牌、生产厂家、数量、单价、金额等内容详见本合同附件一《峨眉山天颐温泉度假小镇温泉中心项目钢材采购清单》。

1.2本合同暂定总价款为rmb￥元(大写： )，最终结算价款以甲乙双方共同验收合格后并签字确认的实际到货数量和本合同规定的单价为依据进行结算。

1.3本合同项下各规格型号钢材的单价包括直至将钢材产品运至甲方工地、装卸至甲方指定的交货(存放)地点或集中加工地点并经甲方验收合格交付给甲方使用的一切费用(包含但不限于全部产品及材料的费用、运输费、装卸费、过磅费、配合费、保险和税金等所有费用)。

1.4双方约定，本合同签订之日计起60天内，本合同项下各规格型号钢材的单价不因市场价格变动作调整;超过60天后，若市场价格变动上下超过 %时，双方重新进行市场询价、核价、比价，按甲方新核定的市场价格执行。(双方约定，供货期内，本合同项下各规格型号钢材单价若因市场价格变动上下超过 %时，双方重新进行市场询价、核价、比价，按甲方新核定的市场价格执行。)

2、产品的技术指标和质量标准：

2.1乙方保证所供钢材均符合国家现行相关标准、规范规定，线材质量符合国家标准gb/t701-1997和gb1499.1-20____，螺纹钢材质符合国家标准gb1499.2-20____。若

2.2乙方保证所供钢材均符合本合同约定的牌号、规格型号、等级、品牌、厂家等要求。本合同产品的牌号、规格型号、等级、品牌、生产厂家等要求详见本合同附件一《峨眉山天颐温泉度假小镇温泉中心项目钢材采购清单》。

2.3乙方所供钢材的尺寸、外形、重量及允许偏差等必须符合国家标准规范，否则均视为不合格产品，乙方必须无条件予以退货或更换，所造成的损失由乙方自负。

2.4乙方供货时各批次钢材随货均须向甲方提供乙方加盖公章的该批次钢材的质量证明文件(包括但不限于出厂合格证、进场检(试)验报告、性能检测报告、生产许可证及认证证书等)一式四份，并应证物相符。本条所列质量证明文件属本合同的重要组成部分。

2.5乙方所供各批次钢材进场时，甲方将严格按国家相关标准、规范规定对每批次钢材进行批量抽样送检，经当地法定检测部门进行国家质量标准检测，检测合格后甲方方予确认合格并交付使用。

2.6若甲乙双方对产品质量的认定发生争议时，任何一方可委托当地法定检测部门对本合同项下的钢材进行化学成份及性能复检，若复检不合格，由此引起的一切费用均由乙方承担。

3、产品的交货验收：

3.1交货时间：乙方按甲方提供的钢材使用计划或进场计划供货或甲方根据施工需要提前3日以书面供货通知单的形式通知乙方供货。乙方送货前，应提前2天电话通知甲方经甲方确认后供货。

3.2交货地点：峨眉山天颐温泉度假小镇温泉中心项目土建工程施工工地。乙方负责按照本合同约定和甲方要求将所供钢材产品送到甲方指定的交货(存放)地点或集中加工地点。

3.3交货方式：

3.3.1甲方指定 (身份证：电话： )和 (身份证：电话： )为甲方本合同项下产品的收货人。

3.3.2双方共同确定本合同项下产品过磅计重的地点为。

3.4数量验收：

3.4.1本合同项下所有钢材产品均按过磅计重方式计量。

3.4.2过磅单上明确钢材重量，且须由双方人员共同签字确认。

3.4.3过磅后，必须由甲方人员随车押送运抵交货地点。

3.5质量验收：

3.5.1甲方指定1名采供部人员、1名预决算部人员、1名工程部人员3认共同对货物的质量和数量进行验收。

3.5.2本合同项下各批次钢材运抵现场后，乙方人员须向甲方提交乙方加盖公章的该批次钢材的质量证明文件(包括但不限于出厂合格证、进场检(试)验报告、性能检测报告、生产许可证及认证证书等)一式四份供甲方和监理工程师查验，查验合格后由甲方签收。

3.5.3质量证明文件验收合格后，甲方验收人组织现场监理工程师、施工单位的相关人员会同乙方人员依据本合同规定，共同对运抵现场的钢材产品的外观、牌号、规格型号、技术指标、等级、品牌、生产厂家、数量等进行检查核验，检验合格后移交施工单位保管。

3.5.4现场检验合格后，由监理工程师现场见证、施工单位材料送检员严格按国家相关标准、规范规定对该批次钢材进行批量抽样，送当地法定检测部门进行国家质量标准检测，检测合格后，甲方验收人员组织各方参检人员依据钢材检验报告结论办理材料进场验收手续。所有钢材产品必须经检测合格后方可投入使用。若钢材经检测不合格，甲方将在收到检测报告后24小时内书面通知乙方，乙方应于收到甲方通知后48小时内将该批钢材退回并及时供应合格产品，由此产生的所有费用由甲方承担。

4、产品的包装运输装卸：

4.1包装标准:执行国家标准。

4.2本合同项下产品的运输方式由乙方在保证材料安全和供货期的前提下自主选择，但须运输至甲方工地指定的交货(存放)地点或集中加工地点，并负责卸车。

4.3本合同项下所有产品的包装、运输、装卸、过磅均由乙方负责，并承担费用，运输、装卸过程中的毁损、灭失等风险均由乙方承担。

4.4乙方对运输货物的车辆应严格管理，消除安全隐患。对车辆尾气排放量超标的禁止使用，车辆驶出工地大门时，必须经过清洗，确保车路整洁、轮胎无泥。若乙方运输车辆未按当地城市、道路管理要求执行造成甲方被管理部门罚款的，其费用由乙方承担，甲方有权从货款中直接扣除。

5、货款的支付：

5.1本合同货款采用按月结算方式支付。每月底，甲乙双方共同核对当月经双方验收合格并签字确认的钢材供货清单，汇总核定当月所供钢材总价款并经双方签字盖章确认，甲方于次月10日前支付本结算期货款的 %;余款在甲方通知乙方完成供货后 1个月内付清。

5.2本合同项下各笔款项均以银行转账方式支付，不接收乙方任何形式的委托付款。

5.3每次付款前，乙方必须向甲方出具等额的有效税务发票。

6、违约责任：

6.1乙方必须保质保量按时按甲方的材料使用计划和进场要求组织钢材进场，因乙方供货不及时造成甲方停工待料而造成的损失由乙方承担。

6.2乙方逾期交货的，每延误1天按当期结算总价款的0.3%承担罚金;若延期超过3天，每延误1天按当期结算总价款的2%承担罚金;延期超过10天的按违约论处，乙方承担违约责任并向甲方支付违约金，甲方有权解除本合同。

6.3甲方逾期付款的，每逾期1天按应付款的0.3%计算滞纳金。

6.4双方约定违约金为100000元。

7、其他：

7.1甲方有权根据乙方的供货能力、履约能力或工程实际情况和需要增加或重新选择材料供应商，乙方须无条件接受。

7.2本合同所有附件均系本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

7.3未经甲方同意，乙方不得对本合同的义务进行全部、部分的分包或将本合同权利、义务的全部或部分让与他人。

7.4本合同未尽事宜，由双方另行协商。

7.5本合同在履行期间，若双方发生争议时，在不影响材料供应和工程施工的前提下，双方协商解决或提请有关部门进行调解，若协商、调解不成，可向工程所在地人民法院提起诉讼。

7.6本合同经甲、乙双方法定代表人签字并加盖公章后生效;本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，每份均具有同等法律效力。

甲方(盖章)：

_____年____月____日

乙方(盖章)：

_____年____月____日

建筑钢材合同篇2

供货方： (以下简称供方)

需货方： (以下简称需方)

根据《中华人民共和国合同法》之规定，供需双方经充分协商，特订立以下合同条款以便共同遵守：

一、供货内容：

需方为满足【__ _____】建筑工程的需要，约于_____年____月_____日至____年____月____日止，向供方购买螺纹钢、线材、圆钢等建筑用钢，不少于____吨，规格、品种以工程施工实际情况为准。

合同有效期内，供方为本合同指向的工程项目钢筋唯一供应商。该工程项目位于__ __。

二、订价方式：

供需双方根据钢筋进场当日_______市场同规格行情价每吨加价_______元确定该批钢材的结算价格，此价格为到场结算价。开票金额按总工程钢筋材料的_____%开具，货到场地由需方安排工地负责吊卸。

三、质量标准：

供方按国家相关质量标准提供建筑用钢材。

四、供货和签收、对账方式：

需方应提前半个月向供方提供需方工程钢材半月到一月内使用计划，作为供方拟定钢材供货计划依据。

需方指定 (身份证号码：，电话： )为需方货物接收人，负责供方所有到场钢材交接工作。钢材进场前，需方需将指定的货物接收人的身份证复印件和货物接收人签名样本交于供方。

在施工期间，需方将实际施工所需要的产品名称、规格、品种和数量详细开列出需求清单，发货前三天将需求清单，用书面通知或e-mail、传真方式通知供方，供方e-mail：，传真。

接到需方三天内需求清单后，供方应及时将钢筋运至项目工地。施工场地交通由需方负责保障和协调。

需方工地昼夜收货，所供材料到达需方指定工地现场后2小时内，需方货物接收人按需求清单和送货清单对所到钢材的单价、规格、数量和重量进行清点核对。需方货物接收人核对认为有差错时，应立即电话通知供方，供方应在接到电话通知12小时内派人员到现场重新清点核对。

线材按过磅重量计算(磅差±0.3%)，螺纹钢、圆钢以理算重量计算。

所供钢材需方核对无误后，需方接货人应当即在供方送货清单上签字确认，否则视为需方拒绝接货违约。送货回单作为双方结算的依据。

8、供方指定___________、___________为对账人，(其中一人即可)，需方指定___________、___________为对账人，(其中一人即可)。

五、验收方法：

1、供方提供每批次进场钢材所相应厂家质量证明复印件，并加盖供方质保书专用章。

2、钢筋表观质量应该符合国家标准。

3、钢材到场24小时内，需方必须对到场钢材按质量监督有关规定进行抽样检测，结果以复检为准;初检时发现问题应在24小时内电话通知供方参与复检，并对到场钢材妥善保管;供方在接到电话通知后48小时内未参与复检视为默许需方提出的异议和处理意见。

4、检测期限为钢筋进场需方签收后五天内，钢筋进场五天内需方无有效检测结果向供方书面反映质量问题时，该批钢筋需方视为质量合格。到场钢材检测不合格时，该批钢筋检测费用由供方承担。

5、钢材到场应先检后用，供方对于需方使用、保管、保养钢材不善造成的所有质量问题、数量问题不承担任何责任。

六、结算和付款方式：

供方第一车次钢筋进场之日起，满_____吨时即日对账一次，自第一车次钢筋进场之日起满____个月的'二天内全额付清上述_____吨货款，此后每满_____吨对账结算一次，并于二日内付清货款，若半个月内未满_____吨的，按半个月时间为准对账结算并二日内付清货款。

七、有关责任：

1、需方非质量问题中途退货，拒绝接货，则需方应向供方支付该批次钢材货款总额10%的违约金，并承担由此产生的一切费用并赔偿供方损失。

2、需方临时变更需求清单时，供方交货日期相应顺延;在已发货的条件下，需方临时变更需求清单须事先征得供方的同意，未对供方造成影响的前提下，供方应满足需方需求。

3、需方需要供方推迟时间发货，应在原交货期限前 5 天通知;同时，推迟时间发货的该部分钢材遇价上涨时，按新价格执行;遇价格下调时，按原价执行;推迟时间不得超过 5 天，否则视为需方非质量问题中途退货或拒绝接货处理。

4、变更到货地点时，需方应在交货前5天通知供方，并征得供方同意。

5、变更接货人，需方应在交货前5天通知供方，交货前需方应将新的接货人的身份证复印件和需方授权书交于供方。

6、供方在合同规定的期限内不能交货时，需方可以另行采购，供方还应向需方支付不能交货部分的货货款总值10%的违约金。

7、对于复检不合格的钢材，需方应在收到检测报告的当日将结果通报供方，同时有权拒收并要求退货，供方应无条件退换并承担退换钢材所产生的费用。8、需方逾期付款为需方违约，供方有权终止合同停止供货,逾期超过十天不满一个月的，按实际逾期天数以月息百分之____赔付供方，超过一个月，需方应承担逾期支付货款总额_____%的违约

金，并还应向供方支付逾期货款本金日千分之____的违约金，从逾期之日开始计，该违约金不封顶。

八、不可抗力：

任何一方由于不可抗力(只限于战争、地震、水灾、火灾、雪灾)的影响造成合同无法履行时，应及时向合同另一方通报不能履行合同或不能完全履行的理由，在取得有关证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据实际情况可部分或全部免予承担违约责任。

九、解决合同纠纷的方式：

本合同如果发生纠纷，当事人应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向_____方所在地人民法院起诉。

十、其它条款：

双方提供的电话、联系方式必须真实有效，长期处在畅通状态。

十一、本合同自签订之日起生效：

合同执行期间内，任何一方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经合同双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同一式四份，均为正本，具有同等法律效力，双方各持两份。

供货方：{盖章｝需货方：{盖章｝

法人代表：法人代表：

委托代理人：委托代理人：

年月日年月日

附履行该合同双方固定联系地址：

甲方：

地址：

邮编：

电话：

传真：

乙方：

地址：

邮编：

电话：

传真：

建筑钢材合同篇3

（甲方）：

（乙方）：

签订时间：年月日

甲、乙、双方根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，本着诚实守信、互惠互利的原则和商业合作精神，在平等自愿、协商一致的'基础上，就甲方向乙方购买钢材的有关事宜订立本合同，双方共同遵照执行：

一、工程名称：

二、工程地点：

三、钢材数量：预计本工程钢材供应总量约为吨。

四、有关钢材的采购事宜由甲乙双方另立《补充协议》共同确定，《补充协议》与本合同具有同等法律效力。

五、质量标准

5.1.钢材质量及抽检应符合现行国家规范要求。

5.2钢材标牌应完整，《质量合格保证书》应齐全，钢材应平直（螺纹钢材）、无损伤，钢材表面不应有裂纹。

5.3盘圆钢材均为高线。

5.4.符合其他有关国家和地方行业标准规定。

5.5双应签订材料使用责任书作为本合同附件。

六、钢材质量的验收确认

6.1.甲、乙双方共同依据国家及地方的相关技术标准及合同约定，对乙方供货到施工现场的钢材质量及数量进行验收，并签字确认。

6.2.乙方供货到现场的钢材经甲方表观检验如有质量异常现象，甲方应即时通知乙方，甲方有权拒收并做退换货处理，因退换货造成的一切损失和费用由乙方承担。

6.3.甲方负责现场验收，出现数量异议的，现场认定;钢材用于工程之前的质量异议期限为甲方收货之日起七日内,若出现质量异议，甲方在发现质量问题3日内告知并向乙方书面提出，双方请有鉴定资格的机构进行责任认定，造成损失的由责任方承担。

七、计量、结算、付款方式

7.1计量方式

钢材的数量和质量问题由甲方负责与乙方确定，甲方按实际收货量与乙方据实结算。

7.2结算方式

甲乙双方按双方签订的《钢材产品购销补充协议》相关条款执行。货款由甲方支付给乙方，乙方开具钢材发票给甲方，同时由乙方负责向甲方提供运杂费（含装卸）发票。

7.3付款方式：

根据双方代表签名（甲方指定的代表人为：乙方指定的代表人为：）确认的钢材数量，分别根据甲乙双方签订的《钢材产品购销补充协议》相关条款执行。

八、甲方（需方）责任

8.1、负责按照合同约定支付款项。

8.2、甲方需提前3天向乙方提供需求计划以便乙方备货及安排车辆。

8.3、根据工程进度需要，甲方应提前向乙方报送准确的钢材使用月计划和周计划，以便乙方有足够的时间备货和送货。

8.4、甲方应保证施工现场场地相对平整、畅通，有足够的调车场地及堆放场地，并安排人员负责调度指挥，保证车辆及随机人员有序进出。

8.5、甲方负责对乙方供应的钢材数量、质量进行复检（检验合格后使用），甲方对于其验收通过的钢材数量和质量承担全部责任。

九、乙方（供方）责任：

9.1.为确保工程质量，乙方负责供应符合相关质量标准及合同约定强度等级的钢材。

9.2.接到甲方钢材供应计划表后，乙方应按甲方要求按时将钢材送达工地。

9.3.乙方应根据甲方提供的供应计划发货，保证施工进度需要。

9.4.因钢材质量不合格或供应不及时，导致甲方的直接或间接经济损失由乙方承担。

9.5.乙方应设专人与甲方共同协调钢材供应事宜。

9.6.乙方运送车辆及随机人员进入现场后，应戴安全帽，并服从甲方负责人员的统一调度指挥，因乙方运送车辆及随机人员自身原因引发安全事故的，由乙方承担全部责任，如甲方因此受到处罚或权利主张的，乙方应赔偿甲方的全部损失。

9.7.甲方对现场的钢材数量及表观质量有异议时，甲方应立即通知乙，乙方应在四小时内到达现场处理，不得延误，否则每发生一次延误，乙方应向甲方支付伍仟元整的违约金，由此导致的直接或间接经济损失由乙方承担。

9.8在合同履行期间，乙方指派（联系电话：）作为接受甲方通知的联系人。甲方按该联系方式进行沟通，同时涉及需求计划及异议的，以书面通知（传真）视为对乙方的有效送达。

十、合同有效期：

年月日起至全部义务履行完毕。

十一、合同附件：

甲、乙双方的营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书、法人代表授权委托书，双方相关工作人员通讯录（姓名、职务及电话）。双方合作过程中的往来文件是本合同的重要组成部分，视同本合同附件。

十二、解决合同纠纷的方式

本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决，若协商不成，可向项目所在地人民法院提起诉讼。

十三、本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份，各方代表签名盖章后生效，未尽事宜双方协商友好解决。

甲方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日

乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日

建筑钢材合同篇4

20xx年被告上海某建筑工程有限公司承建本市某公司的厂房建设工程，其工地负责人z某、c某以该公司名义与原告上海某钢材物资有限公司签订《钢材购销合同》，z某和c某在合同落款处签名，被告公司未盖章，建筑钢材买卖合同。合同约定被告向原告购买钢材用于该厂房工程，约定钢材价款按上海西本钢铁每日市场报价为基准上浮每吨150元作为成交价，又约定以送货单确定的单价和总金额为结算依据，也明确约定了被告付款时间及逾期付款按所欠货款金额的日千分之二支付违约金。原告至20xx年底依约送货，共计货款金额为520万余元。被告通过z某、c某陆续付款计360万元，余款160万余元逾期不付。原告多方与z某、c某协商付款事宜，皆未果，被告公司也不予答复。此时适逢金融危机，原告经受极大资金压力，遂委托律师代理诉讼。

我们接受委托后，经周密调查，掌握z某被告的工程项目经理、c某为被告该项目工程的内部承包人，原告有理由相信他们有权代表被告签订买卖合同，该合同相对方应为被告公司，同z某和c某以个人身份自愿对被告货款承担共同付款责任，律师代理原告上海某物资有限公司起诉被告上海某建筑工程公司支付钢材货款160万余元、违约金17万元，并起诉z某、c某为共同被告，要求两人对被告的货款义务承担共同清偿责任，同时向法院申请诉讼保全，全额冻结了被告公司的'银行账户，保证了债权的实现。

诉讼中，被告以货款金额计算有误和违约金过高为由提出抗辩，并以原告交付钢材质量不合格为由提起反诉，要求赔偿被告损失50余万元。

因双方考虑各自在本案中是法律风险，我方在保障根本利益得到顺利实现的前提下愿与对方和解，经法院主持调解，双方达成调解协议，被告公司于和解当日支付145万元货款。

因诉讼目的已经实现，我方遂申请撤诉。

建筑钢材合同篇5

甲方：

乙方：

依据平等、互利、自愿、诚实守信的原则，按照《中华人民共和国合同法》，经甲乙双方协商，就甲方采购乙方建筑钢材达成如下一致意见：

一、甲方20____至20____年两年所需建筑钢材各型号圆钢及螺纹钢约2万吨，决定定点于乙方经营部采购。

二、甲方对产品质量，要求每次供货必须提供相应产品合格证书，各个产品现场取样做试拉送检。对不合格产品予以退场，累计两次出现不合格产品，甲方将单方终止合同，因此造成双方的一切损失由乙方承担。

三、采购单价为实时出厂价，以出票时间为准。运费由甲方承担。

四、结款方式为当月结，前三个月，每月底结算当月供货总额的80%。三个月后，自第四个月起，每月底结算当月供货总额的90%。六个月后，自第七个月起，每月底结算当月供货总额的95%。每年终结算尾款80%。第二年年终一次性结清上一年的全部余款。

五、乙方必须保质、保量、保时间提供甲方所需材料，否则甲方有权另行选择供应商的权力。